退房協議書(15篇)
在學習、工作生活中，協議與我們的生活息息相關，簽訂簽訂協議是最有效的法律依據之一。我敢肯定，大部分人都對擬定協議很是頭疼的，下面是小編精心整理的退房協議書，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
退房協議書1
甲方：
乙方：
20xx年 月 日甲方與乙方簽訂《商品房買賣合同》（編號：）約定：甲方購買乙方位于路 號小區號住宅樓第幢單元層號房，總價款 元，甲方支付購房款元，現因乙方要求退房并解除雙方簽訂的《商品房買賣合同》，甲方同意，甲乙雙方現就退房及解除合同的相關事宜，達成如下協議：
一、自本協議簽訂之日起，乙方與甲方簽訂的編號為： 的《商品房買賣合同》雙方自愿解除，本合同不再履行。
二、甲方于本協議簽訂之日將《商品房買賣合同》及購房稅務收據等原件交給乙方，甲方所購房屋（未裝修、未使用），任由乙方另行出賣，甲方不得以任何方式或理由向乙方主張
任何權益。
三、甲方向貸款銀行辦理提前還款手續，銀行同意后甲方尚未歸還的按揭貸款本金共計元，由乙方在日內與銀行一次性結清。甲方5日內到房產交易部門辦理完所購房產的抵押登記和預告登記解除手續。
四、甲方提供退房申請、購房人、共有人身份證復印證等材料，并積極配合乙方到有關部門簽署辦理《商品房買賣合同》撤銷合同審批備案手續、作廢合同備案手續、撤銷預告登記審批備案等各種手續和退款證明材料。
五、乙方在辦理完房產抵押登記解除手續、《商品房買賣合同》撤銷合同所需的全部審批備案手續、證明材料次日，乙方將扣除本協議第三項已代甲方歸還的`貸款本金后剩余的甲方已付購房款元及經濟補償金元一次性支付給甲方。
六、本次協商處理為一次性處理，本協議簽訂后，甲乙雙方再無任何糾葛。
七、本協議經甲、乙雙方簽字、蓋章生效。
甲方（簽字）： 乙方（蓋章）：
簽約日期： 年月日
退房協議書2
甲方：___________房地產開發有限公司
乙方：________________________
因甲方提供之____________花園第四期25B102號樓樓前增設一個公共廁所引起乙方不滿。雙主經過友好協商達成如下協議：
1、乙方答應將房退回甲方。
2、甲方承諾：
A、甲方承擔所有退房費用。
B、甲方退回乙方所有購房費用及供房六期費用共計人民幣：壹拾壹萬玖仟伍佰柒拾壹元玖角貳分。
甲方代表簽名：_______乙方代表簽名：_______
___年___月___日___年___月___日
退房協議書3
甲方：
乙方：
甲乙雙方經協商，現因 原因，就解除雙方于 年 月 日簽訂的《商品房買賣合同》(編號： ，以下簡稱合同)的'有關事宜，達成如下協議：
①自本協議簽訂之日起，就乙方購買甲方開發的 小區 號樓房屋所簽訂的合同終止。
②乙方就在本協議簽訂當日辦理如下事項：
a、向甲方遞交退房申請書(如有共同所有人，還需遞交共同所有人同意退房的書面同意書)。
b、將其持有的合同正本份，副本全部返還甲方。
c、簽署"辦理注銷合同登記申請"。
③對于乙方所購買房屋已經發生的合同的印花稅、交易費等一切費用由乙方承擔。
④甲乙雙方同意，乙方已支付的房款全部退還，雙方協商互不追究違約責任，不收違約金。
⑤本協議經甲乙雙方協商一致，自愿簽訂。
⑥本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
退房協議書4
甲方(房東)：_________________
乙方(退房人)：_________________
經甲乙雙方協商，就"______"商品房(以下簡稱商品房)購買時退房有關事宜協議如下：
1、乙方同意在領取商品房鑰匙之日起6個月內將現居住甲方在區棟________單元________室(套內建筑面積為：________m2 )的住房退還甲方，以后不再向甲方申請住房。甲方同意乙方在申購"______"商品房計算現有面積時以零面積計算參加排隊。
2、乙方同意領取商品房鑰匙之日起(以開發商通知統一領取鑰匙的.截止時間開始計算，超過領取鑰匙的時間乙方自行負責)如6個月內未將甲方住房退還甲方，從第7個月開始房租按每月20元/m2向甲方支付，房租直接從乙方工資中扣除，直至退房為止，不再另行通知。
3、如乙方未購得商品房或退房后本協議自動終止。
4、未盡事宜雙方協商解決。
5、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方(委托代表簽章)：________乙方(簽章)：________
聯系電話：________聯系電話：________
____年____月____日____年____月____日
退房協議書5
甲方：
乙方：
甲乙雙方經協商，現因 原因，就解除雙方于 年 月 日簽訂的《商品房買賣合同》(編號： ，以下簡稱合同)的有關事宜，達成如下協議：
①自本協議簽訂之日起，就乙方購買甲方開發的 小區 號樓房屋所簽訂的合同終止。
②乙方就在本協議簽訂當日辦理如下事項：
a、 向甲方遞交退房申請書(如有共同所有人，還需遞交共同所有人同意退房的書面同意書)。
b、 將其持有的`合同正本份，副本全部返還甲方。
c、 簽署“辦理注銷合同登記申請”。
③對于乙方所購買房屋已經發生的合同的印花稅、交易費等一切費用由乙方承擔。
④甲乙雙方同意，乙方已支付的房款全部退還，雙方協商互不追究違約責任，不收違約金。
⑤本協議經甲乙雙方協商一致，自愿簽訂。
⑥本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
退房協議書6
甲方(開發公司)：_____________________________________________
乙方(買 受 人)：_____________________________________________
一、乙方于__________年_____月_____日購買甲方開發的預售商品房：_______________小區_____幢(棟)_____單元_____層_____號房(下稱該房)，建筑面積__________平方米，單價：__________，總價：__________，并網上簽訂了購房合同，合同備案編號：_________________________。
二、乙方采用的`付款方式為(_____)：
1) 一次性付款;
2) 按揭付款，首付款數額為：____________________。
三、該房屋目前的狀況為(_____)：
1)正在施工中;
2)已經竣工但未交付;
3)已交付但未入住使用;
4)現房，尚未辦理產權登記;
5)其它：________________________________________。
四、因為如下原因，經過協商雙方同意解除購房合同，由甲方協助辦理相關撤銷合同備案手續：
1)買受人無法辦理銀行按揭付款手續;
2)其它：
五、甲方返還乙方購房款或首付款采用如下方式(_____)：
1)現金并簽署收條;
2)現金支票;
3)銀行轉賬。
六、甲、乙雙方保證上述內容屬實，已無違約糾紛及其它債權、債務關系，如有任何法律責任均由雙方承擔，與第三方無關。
甲方(蓋章)： 乙方(簽字)：
__________年_____月_____日 __________年_____月_____日
退房協議書7
甲方(原房主)：
乙方(現房主)：
20xx年月日甲方與乙方簽訂了《》，甲方賣給乙方的房產位于xxx東路x醫院家屬院第 號樓 單元 室。現因乙方未按約定支付購房款，甲方多次催要無果，且乙方目前仍無能力支付的現實情況，雙方經多次協商達成一致意見，乙方同意將上述房產退還給甲方。茲就退房及解除上述合同的相關事宜，達成如下協議：
一、 自本協議簽訂之日起，甲方與乙方簽訂的'上述房產買賣合同雙方自愿解除，不再履行。
二、 原房產買賣合同簽訂后因乙方付款違約，導致房產證等未能變更，現于本協議簽訂之日，原物退還甲方房產證等產權證件及相關票據。
三、 乙方支付給甲方的購房首付款按定金處理，以此視為對甲方的經濟補償，雙方一次性了解，互不追究。
四、 乙方保證上述購房期間未對改套房產進行過任何質押、抵賬及它項權、許諾等，而且未拖欠居住期間的物業費、水電暖氣、網費等居住費用。如若出現，全部由乙方承擔，與甲方無關。
五、 本協議雙方簽字生效。本協議一式叁份，雙方各執壹份，說和人壹份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
退房協議書8
甲方：
乙方：
因乙方身體原因病重需大量資金治療，考慮到家庭經濟上的困難，經夫妻雙方協商，特 申請將購買的 房屋退回甲方，經甲乙雙方友好協商，達成以下協議：
1、 甲方收回乙方現有住宅 ( ) 經協商總價為 ， 元， 其中包含： 元; (附繳費依據) 房款 裝修款： 無法搬運的家具： 維修基金： 抵押： 擔保費： 利息款： 元(含房屋內所有硬裝、燈具、窗簾等) 元(附清單) ; 元; (附繳費依據) 元; (附繳費依據) 元; (附繳費依據) 元; (附繳費依據)
2、雙方簽訂協議之日，甲方向乙方支付預付款(￥ 萬元)(乙方同時將房款、維修 ， 基金、抵押、擔保費等原繳費收據提供給甲方)乙方在收到首筆款項后，配合甲方開始辦 理相關銀行、房管局解除抵押手續;此后，甲乙雙方及時到房管部門辦理備案解除及維修 基金的退回事宜。乙方向甲方提供相關病例報告等，以方便甲方辦理相關解除備案事宜。 雙方在辦理過程中必須提供真實有效的材料，乙方要及時配合甲方辦理退房手續。
3、乙方自合同簽訂之日起保護房屋內裝修保持原樣，并在 3 月內搬離現有房屋;乙方按 照甲方要求開具裝修及家具家電費發票 元，乙方搬離房屋三日內甲方將剩余款項 一次性付給乙方共 萬元;付款的同時，甲方將按房屋內原裝修情況及無法搬運 的家具清單驗收，交接完雙方確認，乙方將房屋鑰匙交給甲方，房屋所有權歸甲方所有。
4、任何一方因人為因素造成合同延誤，由違約方承擔全部違約責任(不可抗力與政策調整 情況除外) 。
5、為保護利益雙方，簽訂協議后由濰坊市公證處進行合同公證。本協議一式三份，甲、乙 雙方各持一份，公證處留存一份。雙方簽字確認后生效。此房屋乙方是否存有債務問題， 如有乙方保證在退房前解決完成，本協議簽訂前乙方遺留的所有欠款及債務問題由乙方 自行承擔，與甲方無關。
6、自本協議簽訂之日起，甲方不再辦理乙方的'住宿費用報銷事宜。
7、雙方均不再提出本協議外的其它主張及有損各方形象的其他事宜，如出現承擔相關法律 責任。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
退房協議書9
甲方(原房主)：
乙方(現房主)：
20xx年月日甲方與乙方簽訂了《》，甲方賣給乙方的房產位于xxx東路x醫院家屬院第 號樓 單元 室。現因乙方未按約定支付購房款，甲方多次催要無果，且乙方目前仍無能力支付的現實情況，雙方經多次協商達成一致意見，乙方同意將上述房產退還給甲方。茲就退房及解除上述合同的相關事宜，達成如下協議：
一、 自本協議簽訂之日起，甲方與乙方簽訂的上述房產買賣合同雙方自愿解除，不再履行。
二、 原房產買賣合同簽訂后因乙方付款違約，導致房產證等未能變更，現于本協議簽訂之日，原物退還甲方房產證等產權證件及相關票據。
三、 乙方支付給甲方的購房首付款按定金處理，以此視為對甲方的`經濟補償，雙方一次性了解，互不追究。
四、 乙方保證上述購房期間未對改套房產進行過任何質押、抵賬及它項權、許諾等，而且未拖欠居住期間的物業費、水電暖氣、網費等居住費用。如若出現，全部由乙方承擔，與甲方無關。
五、 本協議雙方簽字生效。本協議一式叁份，雙方各執壹份，說和人壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
退房協議書10
甲 方：xxxx房地產開發有限責任公司
注冊地址：xxx
聯系電話：xxx
乙 方：
身份證號：
地 址：
聯系電話：
乙方于xxx年xx月xx日購買xx市xx區xxx小區xx號樓xx單元xx室，該商品房建筑面積為xx平方。
由于xxxxxx乙方提出退房，經甲乙雙方協商，達成如下協議：
1、自本協議簽訂之日起xx日內，乙方須到當地公積金中心申請辦理還款，在乙方貸款額還清后，甲方退還乙方90%的房款，剩余10%房款在乙方注銷手續辦理結束后退還給乙方。
2、在乙方貸款還清后，甲方向xxx市房地產管理局申請辦理相關注銷手續。在辦理上述手續時，乙方須積極給予配合。若因乙方故意拖延或不及時提供相關材料，造成甲方損失，甲方直接扣除乙方剩余10%的房款。
以上協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。
以上協議雙方簽字有效。
甲方： 乙方：
x年x月x日x年x月x日
退房協議書11
出賣人(甲方)：____有限公司
買受人(乙方)：____，
身份證號碼：
乙方于20____年9月29日與甲方就位于___苑室(含1層上樓梯層及地下車庫)房屋的買賣簽訂了《商品房買賣合同》(編號03333)，根據福建省廈門市湖里區人民法院民事判決書(20xx)湖民初字第3333號判決確定，雙方簽訂的買賣合同已于20xx年11月11日解除，現雙方就合同解除后的退房手續事宜達成如下協議：
（一）甲方于本協議簽署之日起三日內將伍佰萬元人民幣的款項直接轉入以下賬戶，以提前清償乙方按揭購買上述房產的貸款。甲方支付該筆款項系對(20xx)湖民初字第3333號民事判決書的履行、為甲方退還乙方的購房款的一部分：
戶名：柯總
開戶行：
賬號：
（二）在甲方履行本協議第一條所規定的義務后三日內，乙方應積極促成：
1、按揭銀行提起注銷上述房產按揭抵押登記申請，并經產權登記管理機關依法受理;
2、____市湖里區人民法院解除本案中涉案全部房產的.查封措施，并經產權登記管理機關依法受理。
（三）在___苑____室(含1層上樓梯層及地下車庫)房屋的按揭抵押登記注銷后三日內，乙方協助甲方辦理該房產買賣預告登記手續，并促成產權登記管理機關依法受理。
（四）退房申請經產權登記管理機關受理當日，甲方按(20xx)湖民初字第3333號民事判決書確定的金額向乙方結清應退還的購房款并支付違約金。
（五）乙方逾期履行本協議項下義務的，應根據甲方已付款金額按照銀行同期貸款利率向甲方承擔違約金;甲方逾期履行本協議項下義務的，應根據應付款金額按照銀行同期貸款利率向乙方承擔違約金。
（六）本協議書一式三份，甲、乙雙方各執一份，廈門市房地產交易權籍登記中心一份。
甲方(蓋章)：
乙方(簽字)：
20__年____月____日
退房協議書12
甲方：_________________
乙方：_________________
經甲乙雙方協商，就"xxx"商品房(以下簡稱商品房)購買時退房有關事宜協議如下：
1、乙方同意在領取商品房鑰匙之日起6個月內將現居住甲方在_______區_______棟_______單元 室(套內建筑面積為： _______m2 )的住房退還甲方，以后不再向甲方申請住房。甲方同意乙方在申購"_______"商品房計算現有面積時以零面積計算參加排隊。
2、乙方同意領取商品房鑰匙之日起(以開發商通知統一領取鑰匙的截止時間開始計算，超過領取鑰匙的.時間乙方自行負責)如6個月內未將甲方住房退還甲方，從第7個月開始房租按每月20元/m2向甲方支付，房租直接從乙方工資中扣除，直至退房為止，不再另行通知。
3、如乙方未購得商品房或退房后本協議自動終止。
4、未盡事宜雙方協商解決。
5、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方(委托代表簽章)： 乙方(簽章)：
聯系電話 聯系電話
日期：
退房協議書13
甲方：_______________(公司名)
委托代理人：_______________身份證號：_______________
乙方：_______________身份證號：_______________
乙方于_______________年_______________月_______________日向甲方繳納拾_______________萬元整(￥：_______________元)購房定金購買小區______________________________房，面積_______________。由于甲方原因造成房屋未能如期交房，且配套設施與前期許諾不符。乙方要求退房，經甲乙雙方友好協商，達成如下協議：
1、在此協議簽字生效后7日內甲方退給乙方房款人民幣：_______________元整(￥：_______________元)。甲方逾期不付，按退款金額的_______________%每天付給乙方違約金。
2、乙方收到甲方全額退款時立即向交付甲方開出的有關收據，甲乙雙方所簽訂的“定房協議”當場銷毀作廢。
3、退房所產生相關費用一律由甲方承擔，乙方一律不予承擔。甲方不得收取乙方任何違約金及其他費用，乙方除要求甲方退回房款人民幣：_______________元整(￥：_______________元)，不得提出退回任何其他費用。
4、在簽訂本協議之日起5日內，乙方保留該房屋的`所有權，甲方不得出售他人或轉賣，如有違約，甲方須賠償乙方違約金人民幣：_______________元整(￥：_______________元)
5、在協議約定時間內乙方收到甲方全額退款后，甲方收回該房屋所有權，乙方不得干涉甲方對對該房采取的一切正規經營活動。
甲方：_________________
___________年___________月_________日
乙方：_________________
___________年___________月_________日
退房協議書14
出賣人：
買受人：
根據《中華人民共和國合同法》及預售商品房退房若干規定，經雙方協商達成如下協議：
因 原因要求退房，該房屋坐落于 ，建筑面積 ，商品房預售許可證為溫房售許字 ，于 年 月 日簽訂的商品房買賣合同（合同編號：
），并于 年 月 日經溫州市房屋交易產權登記管理中心登記備案，備案號 。現雙方一致達成協議，同意解除該商品房買賣合同。
該協議書簽訂后出賣人將原購房款 元退還給買受人，并開據紅字沖銷收據。
協議雙方以上所簽真實準確，如有不實，愿承擔法律和經濟責任。 本協議書自雙方簽訂之日起生效。
該協議書生效后，由出賣人及時向溫州市房屋交易產權登記管理中心申請辦理退房注銷備案手續。
出賣人（簽章）：
買受人（簽章）：
法定代表人：
委托代理人：
簽訂時間：
退房協議書15
出賣人（甲方）：廈門V房地產開發有限公司
買受人（乙方）：柯總，身份證號碼：
乙方于20xx年9月29日與甲方就位于***苑室（含1層上樓梯層及地下車庫）房屋的買賣簽訂了《商品房買賣合同》（編號03333），根據福建省廈門市湖里區人民法院民事判決書（20xx）湖民初字第3333號判決確定，雙方簽訂的買賣合同已于20xx年11月11日解除，現雙方就合同解除后的退房手續事宜達成如下協議：
一、甲方于本協議簽署之日起三日內將伍佰萬元人民幣的款項直接轉入以下賬戶，以提前清償乙方按揭購買上述房產的.貸款。甲方支付該筆款項系對（20xx）湖民初字第3333號民事判決書的履行、為甲方退還乙方的購房款的一部分：
戶名：柯總
開戶行：
賬號：
二、在甲方履行本協議第一條所規定的義務后三日內，乙方應積極促成：
1、按揭銀行提起注銷上述房產按揭抵押登記申請，并經產權登記管理機關依法受理；
2、廈門市湖里區人民法院解除本案中涉案全部房產的查封措施，并經產權登記管理機關依法受理。
三、在***苑室（含1層上樓梯層及地下車庫）房屋的按揭抵押登記注銷后三日內，乙方協助甲方辦理該房產買賣預告登記手續，并促成產權登記管理機關依法受理。
四、退房申請經產權登記管理機關受理當日，甲方按（20xx）湖民初字第3333號民事判決書確定的金額向乙方結清應退還的購房款并支付違約金。
五、乙方逾期履行本協議項下義務的，應根據甲方已付款金額按照銀行同期貸款利率向甲方承擔違約金；甲方逾期履行本協議項下義務的，應根據應付款金額按照銀行同期貸款利率向乙方承擔違約金。
六、本協議書一式三份，甲、乙雙方各執一份，廈門市房地產交易權籍登記中心一份。
甲方（蓋章）： 乙方（簽字）：
20xx年月日 20xx年月日
【退房協議書】相關文章：
退房的協議書03-26
退房協議書05-18
退房協議書范本02-11
出租房退房協議書01-05
退房協議書范本【必備9篇】02-20
退房申請書04-09
[精]退房申請書06-19
退房申請書(15篇)03-25
退房申請書15篇03-22